Договор авторского надзора по капитальному ремонту

Договор авторского надзора по капитальному ремонту

Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.

ДОГОВОР N _____
на осуществление авторского надзора за строительством

«__» ____________ 20 __ г.

____________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии N _____ в лице ___________ , действующего на основании ___________ , с одной стороны, и ___________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ , действующего на основании ____________ , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. Предмет договора

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя:

— осуществление авторского надзора специалистами Исполнителя, указанными в Приложении N 1 к настоящему договору, по строительству жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями по адресу:

именуемого в дальнейшем «Объект».

— участие в приемке и вводе в эксплуатацию законченного строительством Объекта.

1.2. Требования к ведению авторского надзора определяются СП 11-110-99.

2. Срок действия договора

2.1. Стороны установили сроки выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств по настоящему Договору:

начало — письменное уведомление Заказчика о начале работ.

окончание — дата выдачи разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

2.2. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению сторон.

2.3. Заказчик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке, о чем письменно извещает Исполнителя до окончания оплачиваемого месяца.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет ___________ рублей, включая (не включая НДС) — ____________ рублей в месяц (квартал).

3.2 Оплата услуг Исполнителя проводится Заказчиком ежемесячно на основании счетов Исполнителя с приложенными к ним актами выполненных работ и счетом-фактурой, не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента приемки работ и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.3. Окончательный расчет за выполненные работы Заказчик производит в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента ввода Объекта в эксплуатацию на основании подписанного акта приемки выполненных работ.

Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Заказчик вправе при расчете за услуги произвести удержание суммы штрафа, начисленного Исполнителю по п.7.3. договора.

4. Обязанности и права Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить документацию и информацию по строящемуся Объекту в объеме необходимом Исполнителю для выполнения своих обязанностей;

4.1.2. Обеспечить свободный доступ Исполнителя к Объекту и способствовать Исполнителю в выполнении его обязанностей;

4.1.3. Производить своевременную оплату выполненных работ Исполнителю.

4.1.4. Принять выполненные Исполнителем работы по Акту приема-передачи или в течение 10 дней с момента получения акта выполненных работ предоставить Исполнителю мотивированный отказ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки (этапа) работ Исполнитель стороны в течение 10-ти дней составляют двусторонний акт с перечнем замечаний и сроком их устранения.

4.1.4. В случае приостановки выполнения работ на Объекте, сообщить в письменном виде об этом Исполнителю в течение трех рабочих дней.

4.1.5. Предоставить Исполнителю перечень подрядных организаций, осуществляющих строительные и монтажные работы на Объекте по форме, указанной в Приложении N 5.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Контролировать действия Исполнителя на всем периоде действия договора.

5. Обязанности и права Исполнителя

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Проверять в процессе строительства соответствие выполненных работ проектным решениям, предусмотренным в рабочих чертежах, соблюдение технологии возведения объекта, качество производства строительно-монтажных работ. Предоставить Заказчику Список специалистов, осуществляющих авторский надзор (Приложение N 1 к Договору).

5.1.2. Рассматривать предложения и по согласованию с Заказчиком вносить в установленном порядке уточнения, дополнения и изменения в проектно-сметную документацию.

5.1.3. Своевременно решать все возникающие в процессе строительства вопросы по проектно-сметной документации.

5.1.4. Вести журнал авторского надзора, в котором фиксировать все выявленные при строительстве отступления и нарушения требований строительных норм, правил и технических условий по производству строительно-монтажных работ.

5.1.5. Следить за своевременным и качественным выполнением изменений, замечаний и указаний, внесенных в журнал авторского надзора.

5.1.6. Выезд специалистов Исполнителя на Объект для проведения авторского надзора осуществляется ____________ раз в неделю в соответствии с план-графиком (Приложение N 3). Даты выезда Исполнителя на Объект для проведения авторского надзора устанавливается Заказчиком, о чем Заказчик извещает Исполнителя не позднее одного рабочего дня до предполагаемой даты выезда специалистов Исполнителя. Факт посещения Объекта отражается в регистрационном листе журнала авторского надзора, обязанность по ведению которого осуществляет Исполнитель. Форма регистрационного листа посещения объекта указана в Приложении N 4.

5.1.7. По всем выявленным отступлениям от проектно-сметной документации Исполнитель ведет учет по форме учетного листа отступлений от проектно-сметной документации (Приложение N 6).

6. Использование результатов работ

6.1. Заказчик владеет, пользуется и распоряжается переданными ему по настоящему договору изменениями и дополнениями к проектной документации по своему усмотрению в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Исполнитель не вправе использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме выполнения обязательств по настоящему договору. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Исполнителем своих обязательств.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Исполнитель несет ответственность за авторские указания по соблюдению проектных решений при выполнении работ, а также солидарную с подрядчиком ответственность за ущерб, вследствие некачественно выполненных скрытых работ, в приемке которых участвовал представитель Исполнителя.

В случае ненадлежащих указаний представителя Исполнителя по выполнению подрядчиком работ в рамках действия настоящего договора, в результате которых Заказчик понес материальный ущерб, Исполнитель обязан компенсировать такой ущерб Заказчику в полном объеме на основании выставленного счета.

7.3. В случае выявления ненадлежащих/необоснованных указаний Исполнителя по выполнению работ подрядчиком, а также в случае причинения ущерба Заказчику в результате ненадлежащих указаний Исполнителя либо вследствие некачественно выполненных скрытых работ, в приемке которых участвовал Исполнитель, во всех указанных случаях исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере ежемесячной стоимости услуг Исполнителя.

7.4. Заказчик не несет никакой ответственности перед Исполнителем за упущенную выгоду и несет ответственность за реальный доказанный суммарный ущерб в пределах ___________ (____________) рублей.

7.5. Стороны по мере выявления фактов нарушения условий настоящего договора направляют уведомление о начислении штрафа или пени. Уведомление будет считаться направленным надлежащим образом, если оно послано либо заказным письмом. Виновная сторона обязана уплатить другой стороне штраф/пени путем перечисления денежных средств на расчетный счет не позднее 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления.

7.6. Пени и штрафы, предусмотренные настоящим договором, применяются только при предъявлении соответствующей письменной претензии (о применении штрафных санкций). При отсутствии претензии пени и штрафы не начисляются и не выплачиваются. При предъявлении претензии о применении штрафных санкций пени и штрафы начисляются с момента возникновения обстоятельства, служащего основанием ответственности, и до момента устранения нарушения.

7.7. Все споры и разногласия по настоящему Договору стороны будут стремиться решать путем переговоров, а при недостижении соглашения — в претензионном порядке. Претензия рассматривается получившей ее стороной в течение 30-ти дней, если в указанный срок будет получено возражение от другой стороны, то сторона, возражающая на претензию или другая сторона инициируют созыв Комиссии по урегулированию спора по претензии. Комиссия должна быть созвана в течение 10 дней. Комиссия по урегулированию спора из представителей сторон должна рассмотреть претензию и возражения на нее с представленными обоснованиями в срок не более 30-ти дней. Решения комиссии оформляются протоколом. При необходимости представители комиссии могут запрашивать дополнительные документы от сторон для разрешения спора и привлекать для разрешения спора независимых экспертов. При этом, сторона обязана предоставить запрошенные Комиссией документы. В случае запроса дополнительных документов или привлечения экспертов срок рассмотрения претензии в комиссии продлевается на время, установленное в протоколе комиссии.

7.8. В случае, если споры и разногласия не могут быть решены в претензионном порядке Комиссией по урегулированию спора, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), находящихся вне контроля сторон, могущих воспрепятствовать его исполнению, в том числе: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, техногенные катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки, законодательные акты Федерального Собрания РФ и постановления Правительства РФ, ограничивающие или делающие невозможным исполнение договорных обязательств;

8.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, обязана в трехдневный срок уведомить другую сторону о таком наступлении. Впоследствии наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть доказано в установленном законодательством порядке.

9. Прочие условия

9.1. Приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью и имеют обязательную юридическую силу при условии, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями между сторонами.

9.2. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны письменно извещают друг друга в 10-тидневный срок с момента их изменения.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

10. Приложения

Приложение N 1. Список специалистов осуществляющих авторский надзор.

Приложение N 2. Перечень основных работ, ответственных конструкций, скрываемых последующими работами и конструкциями, в освидетельствовании которых принимают участие представители авторского надзора.

Приложение N 3. План-график осуществления работ.

Приложение N 4. Форма регистрационного листа посещения объекта.

Приложение N 5.Перечень подрядных организаций.

Приложение N 6. Форма учетного листа отступлений от проектно-сметной документации.

Источник

Договор на осуществление авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории города Москвы

Образец документа:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является ведение Исполнителем авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: _________________________ (далее по тексту — Объект).

1.2. Авторский надзор осуществляется Исполнителем в целях проведения контроля за выполнением строительно-монтажных и других видов работ и их соответствия решениям, предусмотренным в утвержденной проектной документации на выполнение работ на объекте и в технических требованиях к материалам, конструкциям и оборудованию.

1.3. Авторский надзор осуществляется в соответствии с Положением об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений в г. Москве, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 30 декабря 1997 г. N 938, и на основании приказа Исполнителя о назначении группы ответственных исполнителей авторского надзора (приложение N 1).

1.4. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ по осуществлению авторского надзора за выполнением работ на объекте:

1.4.1. Проведение проверок соответствия выполненных работ на объекте проектным решениям, предусмотренным проектной документацией, техническим требованиям к материалам, конструкциям и оборудованию и качеству производства работ.

1.4.2. Своевременное решение возникающих в процессе выполнения работ на объекте вопросов по проектной документации.

1.4.3. Контроль за своевременным и качественным устранением отступлений от проектной документации и технических требований к материалам, конструкциям и оборудованию и нарушений требований строительных норм и правил.

1.4.4. Подготовка извещений Заказчику и руководителю подрядной организации в случаях несвоевременного или некачественного выполнения указаний авторского надзора по устранению выявленных отступлений от проектной документации и технических требований к материалам, конструкциям и оборудованию и нарушений требований строительных норм и правил для принятия ими оперативных мер по устранению отступлений и нарушений.

1.4.5. Участие в приемке техническим надзором Заказчика отдельных ответственных конструкций, а также актов освидетельствования основных работ, скрываемых последующими работами и конструкциями.

1.4.6. По согласованию с Заказчиком внесение в установленном порядке дополнений и изменений в проектную документацию.

1.4.7. Рассмотрение и подготовка решений по предложениям Заказчика о снижении стоимости, улучшении качества и сокращении продолжительности выполнения работ на объекте.

1.4.8. Проведение консультаций и выдачу разъяснений по проектной документации.

1.4.9. Участие по просьбе Заказчика в обсуждении спорных вопросов, возникающих между Заказчиком и Подрядчиком.

1.4.10. Участие в приемке и вводе в эксплуатацию законченного Объекта.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АВТОРСКОГО НАДЗОРА)

2.1. Авторский надзор осуществляется в течение всего периода работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: ________________

Начало — с даты заключения Договора;

окончание — «___» __________ 2012 г.

2.2. Лица, осуществляющие авторский надзор, должны прибывать на объект в сроки, предусмотренные п. 2.1, по специальным вызовам Заказчика.

3. СТОИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора составляет ________________________ руб., в том числе НДС — 18% — _________ руб.

3.2. Цена Договора является твердой и может быть изменена только в случаях, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Договором, что оформляется Сторонами дополнительным соглашением к Договору.

3.3. Выплата Подрядчику аванса по настоящему Договору не производится.

3.4. Оплата выполненных Исполнителем работ по настоящему Договору осуществляется Заказчиком после подписания Актов сдачи-приемки работ по авторскому надзору после сдачи каждого объекта в эксплуатацию.

Акт сдачи-приемки работ по авторскому надзору предъявляется Исполнителем Заказчику по количеству фактических выходов ответственных исполнителей на объект, подтвержденных записью в журнале авторского надзора (приложение N 3).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Проверять в процессе осуществления авторского надзора:

— соответствие работ, выполняемых на объекте, решениям, предусмотренным проектной документацией и техническими требованиями к материалам, конструкциям и оборудованию;

— соблюдение качества и технологии производства работ, связанных с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования;

— соблюдение правил пожаро- и взрывобезопасности ремонтируемого объекта.

4.1.2. Установить для осуществления авторского надзора единый день для всех представителей авторского надзора (не реже 1 раза в неделю).

4.1.3. Регулярно не реже 1 раза в неделю вести журналы авторского надзора (приложение N 3) за проведением работ на объекте в 2 экземплярах (1-й экземпляр находится у подрядчика на объекте до полного завершения работ, 2-й находится у Заказчика):

4.1.3.1. Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, оформлены всеми подписями на титульном листе. Журналы заполняются ответственными исполнителями, осуществляющими авторский надзор. После окончания работ на объекте 1-й экземпляр журнала передается Заказчику.

4.1.3.2. Каждое посещение объекта ответственными исполнителями, осуществляющими авторский надзор, регистрируется в журнале. Запись о проведенной работе по авторскому надзору удостоверяется подписями ответственных представителей Заказчика и подрядчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний.

4.1.3.3. Записи и указания специалистов излагаются четко, с необходимыми ссылками на действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические условия.

4.1.4. Фиксировать в журнале авторского надзора выявленные отступления от проектной документации, технических требований к материалам, конструкциям и оборудованию и нарушения требований строительных норм и правил.

4.1.5. Давать указания и рекомендации по устранению выявленных отступлений от проектной документации, технических требований к материалам, конструкциям и оборудованию и нарушений требований строительных норм и правил.

4.1.6. Устанавливать сроки устранения отступлений от проектной документации и технических требований к материалам, конструкциям и оборудованию и нарушений требований строительных норм и правил.

4.1.7. Осуществлять контроль за своевременным и качественным исполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора, и устранением отступлений от проектной документации и технических требований к материалам, конструкциям и оборудованию и нарушений требований строительных норм и правил.

4.1.8. Извещать Заказчика и руководителя подрядной организации в случаях несвоевременного или некачественного выполнения указаний авторского надзора по устранению выявленных отступлений от проектной документации и технических требований к материалам, конструкциям и оборудованию и нарушений требований строительных норм и правил для принятия ими оперативных мер по устранению отступлений и нарушений.

4.1.9. Участвовать в приемке техническим надзором Заказчика отдельных ответственных конструкций, а также в составлении актов освидетельствования основных работ, скрываемых последующими работами и конструкциями.

4.1.10. По согласованию с Заказчиком вносить в установленном порядке дополнения и изменения в проектную документацию.

4.1.11. Не вносить без согласования с Заказчиком изменения в проектную документацию и не согласовывать применение материалов, не соответствующих техническим требованиям к материалам, конструкциям и оборудованию.

4.1.12. Участвовать в приемке и вводе в эксплуатацию законченного объекта.

4.1.13. Участвовать по просьбе Заказчика в обсуждении спорных вопросов, возникающих между Заказчиком и подрядчиком.

4.1.14. Рассматривать и подготавливать решения по предложениям Заказчика о снижении стоимости, улучшении качества и сокращении продолжительности выполнения работ на объекте.

4.1.15. Проводить консультации и выдачу разъяснений по проектной документации и техническим требованиям к материалам и оборудованию по просьбе Заказчика.

4.1.16. Соблюдать технику безопасности при выполнении своих обязанностей на объекте.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Назначить лиц, уполномоченных на участие при осуществлении авторского надзора за выполнением работ на объекте.

4.2.2. Своевременно оплачивать Исполнителю услуги за осуществление авторского надзора.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Осуществлять контроль выполнения Исполнителем работ по осуществлению авторского надзора. Количество проверок и сроки их проведения определяются Заказчиком единолично.

4.3.2. Не производить оплату выполненных Исполнителем работ в случае несоблюдения им условий п. 4.1 настоящего Договора.

4.3.3. Отказаться от оплаты выполненных Исполнителем работ, если они были выполнены некачественно или не в полном объеме.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение обязанностей по настоящему Договору в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости невыполненных в срок услуг за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения Исполнителем условий п. 4.1.11 настоящего Договора Исполнитель обязуется за свой счет компенсировать подрядной организации, выполняющей работы на объекте, стоимость:

— выполненных работ в соответствии с согласованием, выданным Исполнителем с нарушением п. 4.1.11 настоящего Договора, с момента выдачи такого согласования до момента приостановки таких работ Заказчиком;

— работ по устранению последствий выполненных работ в соответствии с согласованием, выданным Исполнителем с нарушением п. 4.1.11 настоящего Договора, с момента выдачи такого согласования до момента приостановки таких работ Заказчиком;

— материалов, конструкций и оборудования, примененных при производстве работ в соответствии с согласованием, выданным Исполнителем с нарушением п. 4.1.11 настоящего Договора, с момента выдачи такого согласования до момента приостановки таких работ Заказчиком.

5.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ по настоящему Договору Исполнитель вправе потребовать выплаты пени в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости государственного Договора за каждый день просрочки.

5.4. За неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2012. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору.

6.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.

7.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить другие стороны о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

7.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы объекту был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другие стороны в течение 10 (десяти) календарных дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения авторского надзора и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

7.4. Если, по мнению стороны, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы в установленном порядке.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

9.2. Расторжение Договора допускается:

— по взаимному согласию сторон, оформленному в письменной форме;

— по решению суда.

9.3. В случае выяснения нецелесообразности (невозможности) дальнейшего продолжения работ по осуществлению авторского надзора Заказчик за 5 (пять) дней уведомляет Исполнителя о досрочном расторжении настоящего Договора. Все работы, выполненные по настоящему Договору на момент получения указанного уведомления, принимаются и оплачиваются Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора по фактическим затратам.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложение N 1 — приказ Исполнителя о назначении ответственных исполнителей авторского надзора.

Приложение N 2 — Смета затрат на осуществление авторского надзора.

Приложение N 3 — Форма оформления журнала авторского надзора.

Приложение N 4 — План-график на осуществление авторского надзора.

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ СТОРОН

10.1. Фактический адрес Заказчика:

10.2. Фактический адрес Исполнителя:

10.3. В случае изменения контактной информации Сторона, в данных которой произошли изменения, уведомляет другую сторону в срок 1 (один) рабочий день.

Источник